 |
|
热门关键词：医疗设备 医疗设备 医疗设备 医疗设备 医疗设备 |
 
|
当前位置：福建省天海招标有限公司 > 邀请招标
省高院综合楼电梯前室、走廊修缮工程项目招标公告 编辑：admin 作者：本站点击率：557 2021年7月2日
投标邀请书（适用于邀请招标）致：福建省弘基建设工程有限公司、福州乾元建设工程有限公司、福建省鑫福洋建设工程有限公司
1. 招标条件
本招标项目 省高院综合楼电梯前室、走廊修缮工程项目工程 已批准建设，建设单位为 福建省高级人民法院 ， 建设资金来源 单位自筹 ，招标人为 福建省高级人民法院 ，委托的招标代理单位为 福建省天海招标有限公司 。本项目已具备招标条件，现邀请你单位参加本招标项目 施工 投标。
2. 项目概况和招标范围
2.1. 工程建设地点： 福建省福州市鼓楼区西二环北路58号 ；
2.2. 工程建设规模： 项目概算285770元（暂列金：/元） ；
2.3. 招标范围和内容：图纸内的拆除工程、楼地面工程、墙柱面工程、天棚工程及安装工程，具体以工程量清单为准，以设计图纸为依据；
2.4. 招标控制价（即最高投标限价，下同）：项目概算285770元（暂列金：/元）；
2.5. 工期要求：总工期为 30 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / ；
2.6. 标段划分（如果有）： / ；
2.7. 工程质量要求： 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1. 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑装饰装修工程资质和《施工企业安全生产许可证》。
3.2. 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。
3.4. 本招标项目 不应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。
3.5. 其他资格要求： /
3.6. 本招标项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。
3.7. 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于 2021 年07月02日08时00分00秒至 2021 年07月09日18时00分00秒到福州市鼓楼区湖东路99号标力大厦12层天海招标购买招标文件等相关资料。招标文件每份售价300元。
5. 评标办法
本招标项目采用的评标办法： 简易评标法 。
6. 投标保证金的提交
6.1. 投标保证金提交的时间： 投标截止时间前 ；
6.2. 投标保证金提交的金额： 5800元整 ；
6.3. 投标保证金提交的方式： 现金（转账或电汇）的形式 。
7. 投标文件的递交
7.1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年07月14日15时00分，投标人应在投标截止时间前递交投标文件；
7.2. 逾期送达的投标文件，将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、福建省高级人民法院（http://www.fjjgfwzx.com/）、福建省天海招标有限公司（http://www.fjthzb.com/）上发布。
9.联系方式
招标人： 福建省高级人民法院
地址：福建省福州市鼓楼区西二环北路58号，邮编： 350001
电话：0591-87087729，传真： /
联系人： 祁先生
招标代理机构： 福建省天海招标有限公司
地址： 福州市鼓楼区湖东路99号标力大厦12层 ，邮编：350001
电子邮箱: fjthzb@163.com
电话： 0591-87878462转817/820 ，传真： 0591-87878463
联系人： 叶孟灵/邱明芳 。
招投标监督机构名称： 福建省高级人民法院
地址：福建省福州市鼓楼区西二环北路58号
联系电话：0591-87087729
10、保证金汇款账号：
户名：福建省天海招标有限公司
账号：1170 1010 0100 1964 56
开户行：兴业银行总行营业部
上一篇：省高院集约送达中心（空调设备）采购网上竞价公告 下一篇：福州市中医院综合楼装修改造工程（设计）招标公告
|
| 友情链接： 随行易交易平台 莆田公共资源交易中心 机电产品招标投标电子交易平台 福建省公共资源交易电子公共服务平台 福建省政府采购网 中国政府采购网 天海招标竞价系统 |